拖欠工程款糾紛答辯狀怎麼寫
生活中,建築工程完工以後,如果建築工程沒有出現其他的意外情況,發包方應該將工程款發放給施工單位。但是在現實生活中,工程款在發放的時候,有些發包方可能會以以各種的藉口拖欠工程款,這種情況下,就形成了工程款糾紛問題。如果發生了工程款糾紛,需要對拖欠工程款糾紛答辯狀怎麼寫的問題,做一定的瞭解。
拖欠工程款糾紛答辯狀怎麼寫?
起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
企業性質:集體
經營範圍:工業與民用建築.
流動資金:169. 5萬元
何時經何部門批准開業:______年______月份經______縣基建局批准
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開户銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於 ______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值 174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
通過小編的介紹,相信大家對拖欠工程款糾紛答辯狀怎麼寫這個問題已經有了一定的瞭解。可以看出,在拖欠工程款糾紛答辯狀中,在狀書當中,當事人應當如實的陳述事情的原委。對所欠工程款的具體數額,和所造成的一系列損失,需要進行工程款支付公司的名稱,法定負責人等等,都做出詳細的介紹。在生活當中,如果大家遇到類似的問題,就可以參照小編為大家整理的範本進行答辯狀的書寫。
-
個人工程款不給怎麼起訴
一、個人工程款不給怎麼起訴1、通過電話和函件催收。經常給施工方公司去個電話,詢問工程款進度,並且注意做好錄音工作,防止對方鑽法律空子,提前保留證據,有備無患。必要時通過掛號信的方法給對方公司發催收函並留底,以阻斷時效。2、親自到對方公司上門催收。如果電話...
-
工程款優先權是什麼
工程款優先權是建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法...
-
建築方強行不給工程介紹費怎麼辦?
一、建築方強行不給工程介紹費怎麼辦可以依據雙方的約定,向法院起訴,要求對方支付相關款項。如果要想提前預防對方不給工程介紹費的行為,可以參考以下建議:1、你可以與賣方籤一個代理協議,這筆錢的支出必須有相應的服務。你作為代理人或中間人,提供了信息諮詢、市場...
-
甲方不給包工頭錢該怎麼辦
甲方(發包方或建設單位)已經與乙方(施工方或施工項目部)結清工程費用,而乙方卻不與其轉包的對象(包括包工頭)進行結算,對此,如果涉及農民工工資的,可以向勞動監察大隊投訴;即使是涉及工程款的,也可以請求行政主管部門介入進行調解。涉及農民工工資時,根據法律特別規定:農民工...