勞務分包施工合同書範本
勞務分包施工合同書範本
發包人:________________
承包人:________________
經雙方協商甲方將 工程部分項目委託乙方施工。為明確雙方責任,本着互惠互利的原則,訂立如下協議,供雙方共同執行。
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、分包內容:主體承建(從基礎到屋面封頂)。
四、工程施工單價:____________元/㎡(按圖紙確定的總平方)。
五、工程款的支付:主體封頂付40%,餘款工程驗收交給鎮政府時結清。
六、工程質量:符合國家驗收規範標準及地方有關規定標準。
七、工程安全:施工過程中做好安全防護工作,如因乙方自身操作不當、不按安全的規範要求執行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承擔,與甲方無任何關係。
八、在質量、安全、進度等方面乙方沒有做到位,並經甲方多次督促後還沒做到位,甲方有權對乙方進行經濟處罰,無需乙方簽字確認。
雙方責任
甲方責任:
1、負責提供施工所需圖紙、標高等各項手續。(做好放線和交底工作)。
2、及時提供工程施工所需的各種材料。(鋼材、水泥、紅磚、砂石等)。
3、及時對隱蔽工程進行驗收,以確保不影響乙方下道工序的施工。
4、及時對乙方進場人員進行安全生產的宣傳教育,認真落實安全生產的各項規章制度。
乙方責任:
1、嚴把質量關,由於質量問題而造成的工期延誤,材料浪費等損失由乙方承擔。
2、按時發放工人工資,不得因發放不及時而造成停工損失,其後果由乙方自己承擔。
3、認真搞好安全生產文明施工,乙方自帶安全帽,在施工中若發生一切安全事故及不文明施工現象造成的後果均由乙方承擔。
補充條款:
1、如果因乙方的原因,不能按進度計劃完成,甲方有權找別的工人做點工,並按________元/人每天計;或者分包部分工程給別的工程隊做,其所付出的費用和工程款由乙方付。
2、乙方不得在工地打架鬧事,如果發生一次罰________元,直接從工程款中扣除。
3、乙方交保證金伍仟元整,基礎上來後返還。
本合同一式貳份,簽字生效。
甲方代表:____________乙方代表:____________
________年____月____日
-
標準施工合同樣本
標準施工合同樣本依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家居裝修工程施工的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上,就甲方家庭裝修工程的有關事宜,達成如下協議:第一條:工程概況1.1工程名稱:_______________1.2工程地址:_______________...
-
實用建築工地勞動合同範文
實用建築工地勞動合同範文甲方:乙方:根據《中華人民共和國勞動法》的有關勞動政策法規,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上籤訂本勞動用工合同樣本。第一條:合同期限1)________年____月____日至________年____月____日為乙方在甲方的勞動合同期限,同時也是甲方對...
-
建設工程施工合同由哪些部分組成
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
通用版承包工程合同樣本
通用版承包工程合同樣本定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)鑑於甲方因生產需要需定作各類電池機械機架油漆,乙方在施工定作時間及工藝要求方面能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就施工定作各類電池機械機架油漆相關事宜達成一...