電梯井防堵漏施工合同
法律2.17W
新建的樓房,電梯安裝施工合同!
委託方:(以下簡稱甲方) 承包方:(以下簡稱乙方) 甲、乙雙方經充分協商,簽訂本電梯安裝施工合同,以資信守。 第一條、工程概況 1.1本工程是指:項目電梯安裝工程。 1.2甲乙雙方同意:由甲方委託乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地點:項目內。 第二條、承包方式及承包範圍: 2.1承包方式:乙方以包設計、包工、包料、包質量、包安全、包文明施工、包配合費、包工期、包施工用水用電費、包驗收合格、包保修、包税金、等進行大包乾施工。 2.2具體的承包範圍如下: 本工程屬交鑰匙工程,乙方按時按量保證合同電梯質量,包運輸保管、安裝調試、驗收(包括乙方內部驗收及質量技術監督局對電梯的驗收並取得電梯準用證) 及售後服務的方式由乙方一次性包乾並承擔所有發生費用。 第三條、質量標準及乙方的質量保證 3.1本工程的施工應符合以下的質量標準: 《電梯安裝驗收規範(GB10060-93)》、《電梯技術條件(GB10058-88)》、《電梯製造與安裝安全規範(GB7588-95)》、《電梯試驗方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。 第四條、工期 4.1按以下第種方式確定工期: a.甲方提供符合電/扶梯土建佈置圖技術要求的井道、機房、電源後,乙方應在甲方通知進場安裝之日起天內完成本工程的全部安裝工作並將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方(含政府主管部門驗收時間)。 4.2乙方在本工程的施工過程中必須按甲方的要求配合甲方建設工程的施工。-
邢台請一個律師辯護收費價格
邢台請一個律師辯護收費價格1、計件收費(一)在偵查階段提供、代理申訴、控告、申請:1500-10000元/件;(二)審查起訴階段:2000-10000元/件;(三)一審階段:3000-30000元/件。代理刑事自訴案件或擔任被害人代理人的,按照上述標準酌減收費。2、計時收費代理刑事、民事、...
-
離婚時要求損害賠償費需要單獨收訴訟費用嗎
夫妻離婚財產訴訟費用是怎麼收的費用一、國務院《訴訟費用交納辦法》規定,法院收取離婚案件的受理費為,每件交納50元至300元。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按0.5%交納。費用二、律師案件代理費《律師服務收費管理辦法》規定,律...
-
酒精含量150毫克開車會怎麼判
酒精含量150毫克開車會怎麼判1、醉駕,一般會被處一個月以上六個月以下的拘役,並處罰金數千元。2、如果沒有無證駕駛、酒駕前科等從重處罰的情節,可以判處緩刑。3、《刑法》第一百三十三條第二款在道路上駕駛機動車追逐競駛,情節惡劣的,或者在道路上醉酒駕駛機動車的...
-
投資案件民事起訴狀
案件民事起訴狀你好,案件民事起訴狀包括5部分,格式如下。1、行政訴訟起訴狀的格式:(1)標題。寫明行政起訴狀。(2)首部。必須分別寫明原告和被告的有關情況。原告要寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、地址等情況,由於人民法院受理行政訴訟案有管轄的範圍,被告欄要寫明被...