如何確定建設工程的開工、竣工時間
建設工程合同一般會對建設工程的開工時間、竣工時間予以確定,但這並不代表工程開竣工日期就一定是固定不變的,那麼開竣工時間如存在變化,此時該如何確定時間呢?
建設工程施工合同實際開工日期的確定。
一般以開工通知載明的開工時間爲準。
因發包人原因導致開工通知發出時開工條件尚不具備的,以開工條件具備的時間確定爲開工日期。
因承包方原因導致實際開工時間推遲的,以開工通知載明的時間爲開工時間。
承包人在開工通知發出前已經實際進場施工的,以實際開工時間爲開工時間;既無開工通知也無其他相關證明能證明實際開工日期的,以施工合同約定的開工時間爲開工日期。
建設工程的竣工時間如何確定。
應當以《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定爲依據,即:當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:一是建設工程經竣工驗收合同的,以竣工驗收合格之日爲竣工日期;二是承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日爲竣工日期;三是建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日爲竣工日期。
建設工程工期順延如何認定。
因發包人拖延工程預付款、進度款、遲延提交施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行爲導致工程延誤的,建設施工合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認的,經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,但其有證據證實在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延,或者發包人的上述行爲嚴重影響施工進度的,司法實踐中一般會認可承包人要求工期順延的主張。
-
總價合同承包人違約解除合同後工程款還需要支付嗎
一、總價合同承包人違約解除合同後工程款還需要支付嗎?總價合同承包人違約解除合同後工程款不一定需要支付,建設工程質量合格的,發包人當付相應的工程價款;違約方應承擔對方的損失;合同中如果有類似情況的結算約定,按約定計算。相關法律規定:《關於審理建設工程施...
-
按照規定需要驗收的危大工程有哪些
一、按照規定需要驗收的危大工程有哪些按規定需要驗收的危險性較大的工程是指房屋建築和市政基礎設施工程在施工過程中,容易導致人員羣死羣傷或者造成重大經濟損失的分部分項工程。《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》第三條本規定所稱危險性較大的分部分...
-
請求返還工程保證金管轄法院怎麼確定
一、請求返還工程保證金管轄法院怎麼確定?請求返還工程保證金管轄法院可以選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯繫的地點的人民法院。《民事訴訟法》第三十五條合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選...
-
可以把工程中的勞務全部分包嗎
合同效力,指依法成立受法律保護的合同,對合同當事人產生的必須履行其合同的義務,不得擅自變更或解除合同的法律拘束力,即法律效力。這個“法律效力”不是說合同本身是法律,而是說由於合同當事人的意志符合國家意志和社會利益,國家賦予當事人的意志以拘束力,要求合同當...