施工合同延期違約金的法律規定是怎樣的
一、施工合同延期違約金的法律規定是怎樣的?
1、根據施工合同延期違約金相關的法律規定,如果約定的違約金數額過高、或者是過低,可以協商調整。
根據《民法典》第五百八十五條【違約金】當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;
約定的違約金過分高於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金後,還應當履行債務。
2、認定違約金是否過高,要綜合考量違約金的性質、合同履行情況、當事人的實際損失及過錯程度等因素,並結合建築行業是微利行業的特點,對比違約金總計達工程結算總造價的比例,以及人民法院保護的民間借貸法定利率等情形。
3、如果承包人未按照合同約定施工,導致實際進度遲於計劃進度的,發包人應要求承包人加快進度,實現合同工期。
合同工程發生誤期,承包人應賠償發包人由此造成的損失,並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。
即使承包人支付誤期賠償費,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
二、申報工程延期的條件有什麼
由於以下原因導致工程拖期,承包單位有權提出延長工期的申請,監理工程師應按合同規定,批准工程延期時間。
1、監理工程師發出工程變更指令而導致工程量增加;
2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交圖、工程暫停、對合格工程的剝離檢查及不利的外界條件等;
3、異常惡劣的氣候條件;
4、由業主造成的任何延誤、干擾或障礙,如未及時提供施工場地、未及時付款等;
5、除承包單位自身以外的其他任何原因。
施工合同在簽署的時候,一般就會約定工期、發包方需要向施工方支付的工程款數額、工程款的支付方式、施工方不能在限定期限內完成施工之後需要承擔什麼違約責任。
若約定的違約責任是支付違約金,那麼在延誤工期的情形出現之後,施工方就有承擔違約責任的可能。
網站地圖更多#建設工程糾紛相關法律知識
1.9w 瀏覽文章民法典施工合同糾紛訴訟時效是多久1.7w 瀏覽文章民法典中工程合同發包違約有哪些責任1.9w 瀏覽文章民法典建築工程合同糾紛訴訟時效1.7w 瀏覽文章民法典工程承包合同需注意什麼1.8w 瀏覽文章民法典個人籤的施工承包合同有效嗎2.2w 瀏覽文章民法典中違章建築買賣合同如何處理2.9w 瀏覽文章民法典中工程合同延期可以多長時間,工程延期的原因2.2w 瀏覽文章民法典中工程合同裏只有單價有法律效力嗎1.9w 瀏覽文章民法典中建築項目合同單方解除的情形有哪些1.9w 瀏覽文章民法典中工程停工多長時間可以解除合同2.4w 瀏覽文章民法典中工程停工多長時間可以解除合同2.8w 瀏覽文章民法典中違章建築買賣合同處理規定1.8w 瀏覽文章民法典中怎麼認定施工合同已解除2.4w 瀏覽文章工程未按時完工違約金怎樣處理2.1w 瀏覽文章民法典工程結算後還能否要求違約金2.1w 瀏覽文章在建工程抵押房什麼意思2.4w 瀏覽文章建築裝飾合同糾紛應當向哪個法院起訴1.9w 瀏覽文章建房施工方不按合同履行怎麼辦,承包人違約的情形1.5w 瀏覽文章建築施工解除合同需要解約函嗎2.8w 瀏覽文章防水漏水施工方如何賠償更多#施工合同糾紛相關
諮詢施工合同中未約定延誤工期違約金怎麼辦499次閱讀圖文裝修延期違約金的法律規定裝修延期違約金的法律規定:1、裝修延期的,違約金的具體數額根據雙方當事人簽訂的合同確定;2、合同中沒有約定或者約定不明確的,當事人可以主張按照延期帶來的實際損失確定具體數額;3、雙方對違約金的數額有爭議的,可以申請仲裁或向人民法院提起訴訟。2024-02-201091次閱讀文章施工合同的延期違約金是多少的上限?2023.03.112277次閱讀諮詢施工合同中約定每日工期延期違約金。沒有約定最高違約金。如何處理?361次閱讀圖文工程延期違約金怎麼規定看情況:一、工程承包合同對違約金的數額有約定的,從其約定,但是約定的違約金不能超過因違約行爲造成的實際損失的百分之三十;二、工程承包合同對違約金的數額沒有約定的,以因違約行爲造成的實際損失爲準,來支付違約金。2024-02-27833次閱讀文章施工合同的延期違約金是多少的上限?2023.03.101162次閱讀諮詢裝施工糾紛,老闆違約,不拿錢,還故意拖延446次閱讀圖文工程延期違約金如何規定?一、工程承包合同對違約金的數額有約定的,從其約定,但是約定的違約金不能超過因違約行爲造成的實際損失的百分之三十;二、工程承包合同對違約金的數額沒有約定的,以因違約行爲造成的實際損失爲準,來支付違約金。2024-02-221168次閱讀文章施工合同延期違約金需要支付嗎?2023.03.011764次閱讀諮詢關於工程延期違約合同中的施工中延誤賠償金是多少呢?4969次閱讀加載更多更多施工合同糾紛最新文章
建設工程專項法律服務合同要怎麼收費?1990次閱讀2024.03.04不辦理施工合同備案有何後果1603次閱讀2024.03.04建築工程施工報驗流程14976次閱讀2024.03.04無效的建築工程合同有哪些情形1967次閱讀2024.03.04工程合同違約金一般是怎樣的1113次閱讀2024.03.04遇到施工合同糾紛問題?本站專業律師 處理更可靠快速諮詢律師權威解答檢視更多手工活押金拖着不給?2024-03-24 15:28:34網友提問1997做工程合同協議利息爲年百分之18,2002年判決生效之今未結清?2024-03-24 13:12:01網友提問我是做土方車隊的,還未籤合同我就聽他按排進場施工了,現在發現土方量太多就停了,他會不會給回我的機器臺班費呢?2024-03-22 23:02:39網友提問張律師,你好,裝修完後發現合同中的施工面積遠遠大於實際施工面積,是否構成合同欺詐?2024-03-22 16:49:40網友提問給建築公司幹完活,欠我好多錢。我應該讓他籤什麼手續,將來在法庭纔能有效?2024-03-22 07:07:43網友提問和勞務公司簽訂I程勞務單包工,施工過程中勞務公司單方面毀約?2024-03-22 05:34:29網友提問我裝修合同籤的如果施工方造成的原因導致工程逾期每天按0\,0001%結算這款正不正常如果真的逾期了可以解除合同嗎?2024-03-21 23:46:11網友提問開發商不給錢,施工方拿着資料,不驗收,施工方是否有過錯?(合同中沒有約定交付時間)?2024-03-21 08:27:43網友提問施工合同網上申請備案需登入哪個網站?2024-03-20 19:58:15網友提問在工地割斷右拇指怎樣走流程?2024-03-20 07:38:27網友提問-
在建工程抵押是否需要土地抵押
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有,而將該財產作爲債權的擔保,債務人不履行債務時,債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產作爲自己債權擔保的行爲就叫做抵押擔保,作爲...
-
甲方單獨終止施工合同怎麼賠償
甲方單獨終止施工合同後應當承擔賠償損失的違約責任,賠償按如下處理:一、甲方應與乙方協商確定違約賠償責任,甲方單方違約後應對守約方乙方承擔違約責任。二、甲方應賠償乙方因違約所遭受的損失。賠償數額的具體確定方式如下:(一)完全賠償。違約方對於守約方因違約所...
-
工程上糾紛
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來說,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來說,就四種形式和解、調解、...
-
工程竣工驗收流程及控制要點有哪些
一、工程竣工驗收流程及控制要點有哪些竣工驗收流程如下:(一)工程完工後,施工單位向建設單位提交工程竣工報告,申請工程竣工驗收。實行監理的工程,工程竣工報告須經總監理工程師簽署意見。(二)建設單位收到工程竣工報告後,對符合竣工驗收要求的工程,組織勘察、設計、施工...