防水工程承包合同書範本
防水工程承包合同書範本
發包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙雙方根據《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》之規定,本着平等、公平、互惠、互利的原則,結合本工程具體事宜,經雙方協商訂立此合同,當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任,任何一方不得擅自變更或解除。
一、工程概況
1、工程名稱: 住宅房屋外牆滲水維修
2、工程地點:
3、承包方式: 包工包料
二、工期要求:工期自20 年 月 日至20 年 月 日,施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。
三、承包範圍:
1、材料乙方自購
2、使用材料: 彩色有機硅防水塗料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑 。
四、處理方法:
1、外牆裂縫滲水處理
①使用材料:彩色有機硅防水塗料及嵌縫帶。
②施工方法:以一布三塗法施工,第一遍有機硅塗料刷完裂縫後,將嵌縫帶沿裂縫處貼實,隨後塗刷第二、三遍塗料。塗料晾乾後與牆面牢固結合,嵌縫帶在塗料中起到抗拉作用,增強防水層彈性。
③工藝流程:用毛刷和膩子刀清理外牆基面上的灰塵及附着物,施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。
2、外牆瓷磚裂縫滲水處理
①使用材料:無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。
②施工方法:將瓷磚接縫處的細微小洞用堵漏劑填實後,將無色拒水溶液用毛刷塗刷到縫隙及瓷磚表面上,溶液在四小時後即形成一層透明防水隔離層,本溶液防水能保留原瓷磚顏色。
③工藝流程:用毛刷和膩子刀將外表面清理乾淨,施工人員用吊繩及吊板,自上而下逐步塗刷外表面。
五、質量要求:
1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底,按照施工工藝進行規範施工,做到
確保優良工程。
2、保質期五年,保質期內出現質量問題由乙方維修至合格;因人爲或不可抗力自然因素造成及乙方施工範圍以外的質量問題由甲方出資維修。
六、結算價格及付款方式:
1、施工價格及要求:根據雙方協商 勝大花a區一期住宅按住戶簽字認可後的工程量維修費用貳佰貳拾(¥220)元每戶;勝大花園c區一期住宅按壹仟柒佰陸拾(¥1760)元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規範》及《防水塗料技術規範》之標準進行施工。
2、付款方式: 維修施工時料費及人工費由乙方預支,工程結束後的兩個月後內結清維修工程款的90剩餘維修款做爲維修保證金,在保修期結束後的兩個月內支付。
七、本工程在施工過程中,甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全,出現任何責任事故均由乙方負責。
八、本合同在履行過程中發生爭議由雙方協商解決,協商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。
九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章後生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙雙方各執 2 份。
十一、未盡事宜,另行協商。
發包人(蓋章): 承包人(蓋章):
負責人(簽字): 負責人(簽字):
聯繫電話: 聯繫電話:
簽定日期: 年 月 日
-
標準版建築工地施工合同樣式
標準版建築工地施工合同樣式發包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)慈有委託層客房牆面鋪貼牆紙工程,經雙方友好協商達成一下協議:1,甲方負責處理牆面平整,乾燥,打上基膜底漆,施工前乙方對牆面檢查驗收合格後方可施工,甲方負責提供施工時所需要的梯子凳子等施工物品。2...
-
建設工程施工合同,案由
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
精品工地工程合同範本
精品工地工程合同範本根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致,特訂立本合同,以資共同遵守。第一條委託檢測內容及價格結算方式:如非因甲方設計變更,則本工程總價按上述總價一次...
-
電梯安裝工程承包合同範文
電梯安裝工程承包合同範文_______________公司與_____________公司雙方經友好協商達成以下協議:現決定由_____________公司班組執行安裝:合同號_________________的________________工地電梯安裝工程,安裝項目包括至交接甲方。層站臺,層站臺,工程安裝期限自________...