施工通用版合同
施工通用版合同
一、 工程概況及承包方式 1、 工程名稱: 2、 工程地點: 3、 工程承包方式:包工包料 4、 工程概況:建築面積1227 2.00平方米。 二、 工程裝修內容綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程 三、 工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據;工程造價爲: 元。(以甲方認定的單價爲準,工程量竣工後以審計爲準) 四、 工程期限工程開工日期:________年____月____日工程竣工日期:________年____月____日 五、 質量要求按國家建設部行業標準G7391《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人爲造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期爲________年,終身維修。 六、 付款方式 1、合同簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的 2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的 3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的 4、乙方剩餘工程款作爲質保金 內付清。 七、雙方責任 1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。 2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。 八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議: 1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。 2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字爲準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。) 3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算爲準。 4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。 5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。 6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。甲方單位名稱: 乙方單位名稱:(蓋公章) (蓋公章)法人代表: 法人代表:委託代理人: 委託代理人:年____月____日________年____月____日委任單位:____________施工單位:____________就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下: 一、工程名稱:___________________________ 二、工程地點:________________________ 三、工程項目內容:________________________ 四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。 五、工程造價爲人民幣:____________________________________ 六、付款方式 1.合同簽訂後甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額 預付 款。 2.開工後,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額 預付款, 餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價爲標準,以實際工程 量結算) 七、材料設備: 本工程所需的工程材料由乙方負責採購,及時組織進場,材料設備保管 場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的 垃圾及廢料由施工方負責清理。 八、工程施工 1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返 工,所造成的損失由乙方負責。 2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可後,該資料作爲 本合同不可分割的一部份,由於設計缺陷造成追加投資,及方案設計時 材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。 3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,並雙方簽字附加協議, 提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。 4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規範,因乙方施工 中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。 5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。 九、工程質量 1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更爲質量評定驗收標準。 2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。 3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切後果由乙方負責。 4.裝飾工程質量保修________年。 十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和 有關標準對工程進行驗收,驗收後,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如 工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由 甲方承擔責任並以甲方開始使用日期爲竣工驗收日期。十 一、違約責任任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償 給守約方。 二、備註本合同有不詳之處,甲、乙方透過協商補充協議或條款,如本合同甲.乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決 執行
-
工程施工合同分類
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
工程承包合同協議書詳細版
工程承包合同協議書詳細版合同編號:_________發包方:_________法定住址:_________法定代表人:_________職務:_________委託代理人:_________身份證號碼:_________通訊地址:_________郵政編碼:_________聯繫人:_________電話:_________傳真:_________帳號:_________電子信箱:_...
-
建設工程施工合同組成部分
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來說,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來說,就四種形式和解、調解、...
-
新版承包工程合同範本
新版承包工程合同範本甲方:_________乙方:_________根據甲方需求,委託乙方施工項目B屋面防水工程,經甲乙雙方協商,達成如下協議:一、面積和價格:1、本工程屋面大約爲平方米,驗收合格後按實際結算。2、本工程B防水層價格爲拾八點元平方米,大約工程造價爲元。二。材料要求...