交房后虽未经质监站验收,开发商不构成逾期交付?
交房后虽未经质监站验收,开发商不构成逾期交付?
案情简介:
2013年1月,李某与开发公司签订商品房买卖合同,约定交房日期在2012年年底前,将经建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、质监站五大责任主体联合验收合格的商品房交付买受人使用。2013年2月,商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位验收合格。2016年,李某诉请开发公司承担逾期交房违约责任。
法院认为:
双方约定交房期限在签订合同之前,属于自始履行不能的约定,事实上不可能履行,故该约定自始不发生法律效力,应视为双方对交房期限约定不明,涉案房屋于2013年经验收合格,且李某已收到房屋钥匙,故李某于2016年向法院起诉开发公司逾期交房违约已超过诉讼时效,故对其诉讼请求,不予支持。
住建部关于《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法的通知》《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的五大责任主体均不包括质监站。根据《建设工程质量管理条例》第3条、第16条、第46条、第49条规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。2013年,开发公司组织勘察、设计、监理、施工单位验收,出具工程竣工验收报告即是验收合格时间。但在五大责任主体验收合格后,需等候质监站验收、备案,质监站验收、备案在本案中并不影响双方约定的经五大责任主体验收合格后交房行为成立,在交房后作出亦不影响房屋交接和使用,亦未对双方合同目的实现产生实质性不利影响,亦未给李某造成实际损失,故双方约定的五大责任主体指的是建设、施工、监理、勘察、设计五家单位,不包括质监站。
本案中,开发公司已履行了作为建设单位的验收义务。未经质监站验收的房屋,购买人有权拒绝接受;存在质量问题的可选择侵权或违约损害赔偿请求权利救济,但不能以此为由主张逾期交房违约责任。判决驳回李某诉请。
实务要点:
经五大责任主体验收合格后,购买人如期接收开发商交付的房屋钥匙并入住,虽交付时未经质监站验收,但开发商交房后按法定程序取得质监合格证明,并不存在房屋质量问题。购买人仅以未经质监站验收的瑕疵交付向开发商主张逾期交付违约责任的,不予支持。
-
陷入影视版权份额的骗局中无法自拔,被骗投资电影该怎么维权?
每个行业都有骗局,都是以高收益为诱饵,勾引投资者的贪心,从而骗取财物,损害行业声誉。投资电影行业认证出品公司营业资质、打款使用公司对公账户、签订书面企业合同。同时关注影片进度等,基本可以避开投资骗局,如果公司承诺超高日息周息月息等返利,网站充值等,这种情况...
-
公司单方面解除劳动关系,员工可以要求哪些赔偿?
劳动合同内容包括合同期限、工作内容、劳动报酬、工作时间地点等。实践中,劳动双方发生拖欠工资、违法解除、年休假、加班工资、社保、工伤等劳动纠纷的时候,劳动合同都会成为最直接的证据。很多用人单位认为不签劳动合同就可以随时解除、随时调换工作、随意拖欠...
-
找情感挽回机构挽回,感觉被骗了怎么办?请问要怎么才能挽回损失
在情绪化的影响下,现代年轻人对情感的不理智做法总会让自己失去了一份纯真的情感,等情绪有了好转,他才会意识到那份情感对自己真的非常重要。想要找回,但对方也是有情感有情绪的人,不是他招之即来,挥之即去的奴仆。对方没有回到他的身边,他的情感无法得到满足,他的情绪...
-
银行卡出售后挂失又补卡取现行为之辨析
银行卡出售后挂失又补卡取现行为之辨析——河南金谋律师事务所王洪生案情:刘某介绍陈某出卖银行借记卡,赚取介绍费200元,陈某在开卡时开通网上银行。卖卡后刘某和陈某约定,让陈某注意其银行卡里的资金变动情况,有大额资金进入时让陈某将银行卡挂失,把钱取出后私分。...