古建筑修缮工程施工合同样板
古建筑修缮工程施工合同样板
发包方(甲方):_____________________
承包方(乙方):_____________________
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况:_________
工程名称:______________________________
工程地点:_________________________________
工程承包范围:_________
1、________________大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除,清扫望砖屋面;给整个屋面做防水,增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。
2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。
3、__________散水增加阶条石与陡板;
4、重新制作月台,并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;
5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以上所用材料参照工程预算书。
承包方式:_______________
二、合同价款 (固定价格)
金额(人民币大写):_______________________元 ;
三、工期:_________
合同工期:_______________
开工日期:______________年______月______日
竣工日期:_______________年______月_______日
按期完成不奖不罚,工期每推迟一天,罚合同价款的千分之______(______‰),但总数不超过合同价款的百分之______(______%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。
四.工程质量标准
本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。
五.安全生产
乙方必须安全、文明施工,必要时工地现场应采用围护等措施,施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方承担。
六、工程款支付:_________
合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。
七、质保期:_________ 三年
保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起,保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。
八.合同的生效
合同订立时间:_____________年 _______月 ______日
本合同双方约定签字盖章后生效。
九.附则.
1.本合同发生纠纷后,当事双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的,可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方.(盖章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
或委托代理人(签字):_________ 或委托代理人(签字):_________
______年______月______日
-
民间借贷案件民事起诉状模板
民间借贷案件民事起诉状模板{子问题开始}民事起诉状(民间借贷){子问题开始}原告:___________,性别:___,身份证号:______________,住址:___________________,联系电话:_______________{子问题开始}被告{子问题开始}一{子问题开始}:黄xx,性别:男,身份证号:xxxxxxxxxxx,住址:广东省...
-
最新工伤事故赔偿协议书格式
最新工伤事故赔偿协议书格式甲方(用人单位):________________乙方(工人):________________,男,_________岁,身份证号:________________乙方于_______年______月_____日在_________施工工地施工时不慎发生伤害事故,左手腕骨骨裂。事后,甲方立即将乙方送往医院抢治,经治疗...
-
青岛市预拌混凝土供货合同新
青岛市预拌混凝土供货合同新订货人(全称):_________供货人(全称):_________依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,为了明确双方在预拌混凝土承揽和施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、诚信和互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。第一条工程概...
-
商亭经营权有偿使用合同
商亭经营权有偿使用合同{子问题开始}商亭经营权有偿使用合同甲方:______________乙方:______________为营造我市旅游商业氛围,点缀美化城市,方便广大市民,经市政府同意,对市区公共场所的商亭经营权面向社会公开招标,本着公开、公平、公正的原则,通过公开拍卖乙方获得__...