工程赶工费如何计算
一、工程赶工费如何计算
1、先要分清赶工期是谁提出的,如是业主提出的,那就要支付赶工费;
2、看看施工组织设计的计划工期是多少日历天,再结合实际完成工期是多少日历天,如实际工期比计划工期缩短20%,应支付赶工费。
其主要包括:工人夜餐费、照明费、照明设备及灯具摊销、夜间施工工效降低、模板及支撑材料超用摊销和运输费。
二、工程赶工费的分类
1、合同工期压缩导致的赶工
招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比规定的工期定额缩短20%以上(含20%)的,应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时,计取赶工措施费的须扣除,同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。一些体育比赛场馆项目要求在预定的比赛日期前交工,一些教学楼项目要求必须在规定的开学日前完成的,由此就产生了赶工措施费问题。
2、非施工方原因导致工期延误的赶工
施工过程中,因合同约定的非施工单位原因导致工程延期,而发包方又要求该项工程必须在施工合同约定的日期前完工的,这些情况主要有:
发包人未能按合同约定的时间提供施工图纸以及组织图纸会审和设计交底,或因设计错误,影响工程施工的正常进行。
-
包工头怎么讨要被拖欠的工程款
如果对方一直拒绝支付工程款,协商不成,经催欠也不给的,建议尽快准备证据起诉对方,要求支付拖欠工程款并承担违约责任,必要时可委托律师代为维权。需要注意三年的诉讼时效以及可以申请法院强制执行。包工头如何讨要工程款,还要注意如下几点:第一,感觉对方不配合支付工程...
-
工程欠款司法解释是什么
推荐:工程验收单">工程验收单建设工程承包合同">建设工程承包合同工程施工合同">工程施工合同拖欠工程款">拖欠工程款工程款税率">工程款税率工程款支付申请">工程款支付申请在建筑工程当中,我们大家可能经常会听到这样的新闻,建筑工程竣工以后,相关部门拖欠...
-
有哪些防范工程欠款的措施
在建筑行业中,由于建设工程的投资都比较大,工程欠款也就难免会发生。在发生工程欠款后,债权方的企业就要考虑收回欠款的问题。具体来说,有哪些收回工程欠款的途径?对于债权方的建筑企业或承包人来说,有哪些防范工程欠款的措施有哪些呢?对于这些问题的具体答案,下文中...
-
欠工程款5年是否还能起诉
可以起诉。法院会受理,但是当事人的主张已经超过时效,诉讼也是被法院判决驳回诉讼请求,败诉,没有异议;除非当事人在这五年之内向对方主张过还款,当事人承担举证责任,必须向法院证明主张。【法律依据】《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期...