园林景观工程施工合同书通用版
园林景观工程施工合同书通用版
以下简称甲方) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 ,同意订立本合同,达成协议如下: 一、项目概况: 1、项目名称: 2、项目地址: 二、本合同施工范围: 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。 三、合同工期: 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 四、 合同价款及付款方式 总造价为610万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的30%,全部工程完工后支付总造价的50%,竣工验收后再付款10%,保修期满后付清所有尾款,保修期为________年。 五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、各方权力及义务: 1、甲方的权力及义务: (1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 (2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。 (3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。 (4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。 (5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。 2、乙方的权利及义务: (1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。 (2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。 (3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。 (4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。 (5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。 (6)、参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。 (7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。 (8)、在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。 八、质量与验收 1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收,园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。 2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工,确保质量。各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收,并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。 九、合同生效 合同订立时间:________年____月____日 本合同双方约定 签字盖章 后生效 十、合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
-
建设工程施工合同,案由
合同纠纷诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求,在所有诉讼参与人的参加下,审理和解决合同争议的活动,以及由此而产生的一系列法律关系的总和。合同纠纷的内容涉及到合同本身内容的各个方面,纠纷内容多种多样,几乎每一个与合同有关的方面部会引起纠纷。而合同纠纷从...
-
建设工程施工合同是由
现如今,建筑业一片欣欣向荣,包括现在与前景都是美好的,于是,越来越多的人投身建筑。我们知道,建筑工程都有施工合同,按理来说,一切按照施工合同进行就可以,但是,有时还是会出现纠纷。而其实,建筑工程施工合同纠纷其实就和其他民事纠纷一样,总体来说,就四种形式和解、调解、...
-
精品工地施工合同模板
精品工地施工合同模板甲方:地址:乙方:地址:甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。一、项目概况1、工程项目名称:。2、安装地点:。3、设备名称:施工升降机。4、设备型号、规格:。5、设备制造单位:。6、安...
-
工程承包合同范本二
工程承包合同范本二甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概...