承包方违约在先,所以发包方就可以违约吗?
在建设工程施工合同中,工程进度款的支付以承包方完成一定的工程任务为前提,当工程项目进度延期时,工程款的支付日期也会随之延后。若双方就该笔款项的支付形成了新的约定,则应以新确定的时间为支付时间,若未形成新的约定,则仍按原约定履行合同义务。
司法实践中,有这样一类纠纷,即发生工程延期时,发、承双方就工程款的支付问题未形成新的约定,发包方以工程延期系承包方原因造成,承包方违约在先,进而拒绝按原合同约定的时间节点支付进度款,且拒绝承担延期付款的利息。
那么承包方违约在先,发包方就可以延迟支付工程款,且不承担延迟支付款项的利息吗?
2018年最高人民法院曾审理过这样一则案件,案件情形与上述类似,发、承双方争点之一就是发包方是否应按原合同约定支付工程款,若延期支付,是否因承包方违约在先,可免于支付逾期利息。
法院经审理认为:“利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
在本案中,发生工程延期后,发承双方就工程款的支付问题签订了补充协议,该协议是当事人真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,应当作为认定本案工程价款支付的依据。该协议确定的支付时间为工程价款的应付之时间,因发包方未及时履行支付义务,则应承担逾期支付产生的利息,至于发包方主张因承包方违约在先,故不应承担逾期利息的诉讼理由,于法无据,不予支持。”
可见,因承包方先违约,所以发包方也可违约一次的思维逻辑,看似公平合理,实则缺乏法律依据。在建设工程施工合同的履行过程中,合同双方都应严格按照合同约定履行合同义务,若一方违约,另一方应依据有效的合同约定或法律规定维护自身权益。
-
优先承租权应该如何适用
优先承租权一般指租赁合同到期后,原承租人在同等条件下,享有优先与出租人签订租赁合同的权利。租赁期限届满后,出租人未与承租人续租,却与第三人签订租赁合同,那么在相同条件下,承租人可以直接与出租人成立一个相同的租赁合同,要求出租人直接将房屋继续出租给自己。网...
-
婚前财产变成夫妻共同财产的4种方式,很实用
导读:女孩子都想嫁给有钱人,然而嫁给有钱人,她们就能够变成有钱人了吗?当青春不在,容华老去,当有更年轻、更美丽的女孩取代她们的位置,她们不得不离开的时候,她们能够成为有钱人吗?根据婚姻法的规定:个人财产,不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产。也就是说,个人财产,将...
-
离婚后对方不让探视怎么办
1、对方不协助怎么办探视权探视权这是不直接抚养孩子的一方所享有的权利。可以自行酌情行使,不行使也不会有任何后果。但是,如果直接抚养孩子的一方未履行协助探视义务,或妨碍对方探视;那么有探视权的当事人可以通过向人民法院提起诉讼来实现自己的探视权。法律规...
-
女方拒绝离婚要赔偿多少
女方拒绝离婚不需要赔偿,如果女方存在重婚、与他人同居、虐待、遗弃家庭成员等情形的,男方可以要求物质损害赔偿和精神损害赔偿。女方拒绝离婚,男方可以向法院起诉离婚。下面北京安嘉律师事务所为您介绍:女方拒绝离婚一、女方拒绝离婚要赔偿多少女方拒绝离婚不需要...