雨虹防水施工合同
法律3.25W
防水工程承包施工合同防水工程承包施工合同2023新
防水工程承包施工合同甲方: 乙方: 一、工程范围 甲方现将龙阳新村3#、4#楼防水工程承包给乙方。 二、承包方式:包工包料 三、施工及管理 1、乙方现场施工必须严格按照图纸设计和甲方要求及规范施工。 2、甲方办公室对工程进度与质量进行监督,负责现场协调工作,参与工程验收工作,验收不符合要求,甲方现场质管组成员有权责令乙方返工。 3、乙方必须提供该工程所需的一切资料,保证工程验收和备案。 四、工程承包价格 1、2mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混30元/㎡。 2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混26元/㎡,1.1mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混23.5元/㎡。 3、1.5mm厚聚氨酯24元/㎡。 4、1.5mm厚丙纶18元/㎡,3mm厚sbs 20元/㎡。 五、验收 乙方所承包的分项工程,其分项工程必须满足施工规范的要求及验收标准的规定,达到优良分项等级。 六、付款及完工结算 工程全部完工后,甲方付给乙方工程总造价50%;工程验收合格后,甲方付给乙方工程总造价40%,办完备案证后再付5%,余下作为工程质量保证金,待保修期满后付清。 七、质保金 1、结算工程款时,甲方留5%作质保金,质量保证按国家文件精神,保修五年。 八、双方约定事项 1、乙方现场施工必须符合施工规范的要求,不按要求施工,甲方有权责令停工、罚款。 2、乙方在现场施工中,须注意安全生产、文明施工,提高职工安全意识,消除安全隐患。甲方在承包该分项工程给乙方时,已根据建设部、公安部、安全管理建管站、文明精神,将安全管理保险、防护费用等各项费用列入了在包价格中,乙方现场施工中,其安全由乙方负责,如因乙方自身原因,造成的安全事故,其一切责任由乙方自负,甲方慨不承担任何责任。 3、乙方现场施工中要注意安全与质量两个第一的原则,并遵守工地各项规章制度,严禁偷盗、打架、斗殴等行为,违者一次罚款500元,所发生的后果全部由乙方承担。 九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。 十、本合同自签字后,即时生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日-
2024年度人身损害赔偿标准表
人身损害赔偿和工伤赔偿评残标准一样吗您好,伤势医治结束后,可以先向司法鉴定所申请伤残等级或和误工时间、护理时间、营养时间鉴定,具体几级伤残或和误工时间、护理时间、营养时间以鉴定结果为准,双方协商不成,可以向人民法院起诉解决,赔偿包括医疗费、误工费、护...
-
企业间的民事起诉状范文
民事借贷起诉状范文原告×××(单位写明名称、住所地、法定代表人或负责人姓名职务;自然人写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、公民身份号)。联系电话×××被告×××(写法同上)请求事项1.判令被告×××;2.本案诉讼费用由被告负担...
-
投资案件民事起诉状
案件民事起诉状你好,案件民事起诉状包括5部分,格式如下。1、行政诉讼起诉状的格式:(1)标题。写明行政起诉状。(2)首部。必须分别写明原告和被告的有关情况。原告要写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、地址等情况,由于人民法院受理行政诉讼案有管辖的范围,被告栏要写明被...
-
请问判决书下多久吊销驾照证
请问判决书下多久吊销驾照证立即执行,驾驶证人有下列情形之一的,驾驶证被吊销:(1)醉酒后驾驶机动车的行为的;(2)驾驶拼装的机动车或驾驶已达到报废标准的机动车上道路行驶的;(3)违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故、构成犯罪的;(4)造成交通事故后逃逸...